Наши телефоны
+7 (495) 724-35-52
+7 (800) 250-35-52

Показать контакты

Суды напомнили: если просрочка произошла по вине госзаказчика, причин для неустойки нет

Все об арбитражной практике, практике проверок и решениях ФАС, Роcоборонзаказа и иных уполномоченных органов в области государственных и муниципальных закупок

Модераторы: Сферовский, Всегда на страже

 
Аватар пользователя
resistin
Консультант
 
Профиль
Сообщений: 2476
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 10:48
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 123 раз.

Суды напомнили: если просрочка произошла по вине госзаказчика, причин для неустойки нет

Сообщение resistin » 13 окт 2021, 08:33

Стороны заключили контракт на работы. Поскольку они не выполнены в срок, заказчик потребовал неустойку.

Подрядчик не стал платить. Суды его поддержали: заказчик вовремя не передал подрядчику документы для начала работ. Это увеличило сроки их выполнения. Оснований для неустойки нет.

Сходную позицию занимают ВС РФ, АС Северо-Кавказского округа.

Документ: Постановление АС Московского округа от 29.09.2021 по делу N А40-76912/2020

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ff9e614d5/

 
Аватар пользователя
Просто Петр
Поставщик
 
Профиль
Сообщений: 70635
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 00:26
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 457 раз.
Поблагодарили: 3771 раз.

Re: Суды напомнили: если просрочка произошла по вине госзаказчика, причин для неустойки нет

Сообщение Просто Петр » 13 окт 2021, 08:43

resistin писал(а):А40-76912/2020

https://kad.arbitr.ru/Card/55c67d7f-92c ... 621166f75e
Вложения
A40-76912-2020_КАССАЦИЯ пени за просрочку по вине Зака- низзя!.pdf
(219.81 KiB) Скачиваний: 9
Жалеть о потеряном-терять вдвойне


Вернуться в Арбитражная и административная практика - 44-ФЗ, 94-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2