Наши телефоны
+7 (495) 724-35-52
+7 (800) 250-35-52

Показать контакты

Контрагенты участника нарушили сроки из-за пандемии - довод помог в суде оспорить включение в РНП

Все об арбитражной практике, практике проверок и решениях ФАС, Роcоборонзаказа и иных уполномоченных органов в области государственных и муниципальных закупок

Модераторы: Сферовский, Всегда на страже

 
Аватар пользователя
resistin
Консультант
 
Профиль
Сообщений: 2424
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 10:48
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 120 раз.

Контрагенты участника нарушили сроки из-за пандемии - довод помог в суде оспорить включение в РНП

Сообщение resistin » 12 май 2021, 14:05

Стороны по госконтракту определили, что работы нужно выполнить за 22 дня с даты его подписания. Спустя несколько недель заказчик составил акты о том, что к работам не приступили. Он уведомил участника, что отказывается от контракта.

Участник попросил перенести срок выполнения работ, но ему отказали. В итоге УФАС включило его в РНП.

Решение участник успешно обжаловал. Две инстанции его поддержали:

- участник пытался исполнить обязательства: запрашивал информацию о товаре, вел переписку с контрагентами и заказчиком;

- контрагенты не выполнили обязательства из-за обстоятельства непреодолимой силы - пандемии.

Учитывая это, а также период выполнения обязательств, отказы заказчика продлить сроки, заменить товар на аналогичный от другого производителя, суды согласились, что участник действовал добросовестно. Для нарушения срока были объективные причины.

Документ: Постановление 9-го ААС от 26.04.2021 по делу N А40-185414/2020

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_ ... f4e5e1695/

Вернуться в Арбитражная и административная практика - 44-ФЗ, 94-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3